Дополнительное соглашение к договору поставки нефтепродуктов образец. Образец договора поставки нефтепродуктов, заключаемый между юридическими лицами

Бесплатные образцы исков, жалоб, договоров и др. сайт

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

нефтепродуктов в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях настоящего Договора и Приложений к нему, являющихся его неотъемлемыми частями (далее - «Приложения») Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты согласно предлагаемому Поставщиком ассортименту (далее - «Товар»). Поставка Товара осуществляться автомобильным транспортом на условиях и в порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.

1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями на основании и при условии подписания Сторонами соответствующих Приложений в соответствии с п.1.3 настоящего Договора в период с даты вступления в силу настоящего Договора и по «»2016 г. включительно. В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, то он считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

1.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара и Покупателя по его приёмке и оплате наступает после согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара, а именно: вида (наименования, марки) Товара, его количества, цены Товара и общей стоимости партии, условия поставки, транспортных расходов, срока (периода) поставки, и подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору с указанием в нем таких согласованных условий. В Приложении к настоящему Договору Стороны также согласовывают другие условия, предусмотренные настоящим Договором, и могут согласовать иные условия, которые сочтут существенными для поставки соответствующей партии Товара.

1.4. В целях согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара Покупатель не позднее, чем за рабочих дней до предполагаемого срока начала поставки Товара направляет Поставщику заявки, в которых указываются вид (наименование, марка) Товара, его количество, условие поставки, срок (период) поставки и другая информация, предусмотренная настоящим Договором. Заявки Покупателя не являются обязательными для Поставщика до согласования Сторонами всех существенных условий поставки по каждой партии Товара и подписания Сторонами соответствующих Приложений к настоящему Договору в соответствии с п.1.3 настоящего Договора. Заявки направляются Поставщику в письменном виде по факсу .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется :

2.1.1. поставлять Покупателю Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему;

2.1.2. предоставлять Покупателю по его требованию в течение рабочих дней с даты каждой отгрузки Товара оперативную информацию о его отгрузке: количество отгруженного Товара, данные товарно-транспортных документов и др.;

2.1.3. выставлять Покупателю в установленный действующим законодательством РФ срок счета-фактуры на поставленный Товар и подлежащие оплате (возмещению) транспортные и иные расходы Поставщика;

2.1.4. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.2. Покупатель обязуется :

2.2.1. принимать Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему;

2.2.2. оплачивать Товар, а также оплачивать (возмещать) транспортные и иные расходы Поставщика в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему;

2.2.3. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.3. Стороны обязуются в срок до числа месяца, следующего за месяцем в котором производилась поставка Товара, подписывать акты сверки по поставке Товара и расчетам за него в таком месяце поставки.

2.4. Поставщик вправе без согласия Покупателя привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

3.1. Поставка Товара автомобильным транспортом может осуществляться на следующих условиях:

3.1.1. на условии «выборка Товара Покупателем» (далее - «Выборка»): путем отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя на нефтебазе Поставщика или указанного им третьего лица (далее также - «Место отгрузки»). Местонахождение нефтебазы Поставщика или указанного им третьего лица определяется в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.1.2. на условии «доставки Товара Покупателю» (далее - «Доставка»): путем отгрузки Товара автомобильным транспортом Поставщика или третьего лица (п.2.4 настоящего Договора) по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.2. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю:

3.2.1. при выборке - с момента отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя в месте отгрузки, т. е. с момента перехода Товара из соединительного шланга в автоцистерны Покупателя, что удостоверяется товарной накладной ТОРГ-12, подписанной уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика или указанного им третьего лица. Датой поставки считается дата, указанная в такой товарной накладной ТОРГ-12.

3.2.2. при доставке - в момент доставки Товара Покупателю или указанному им лицу (грузополучателю) по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору, что удостоверяется товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Покупателя (грузополучателя) и Поставщика (третьего лица). Товарно-транспортная накладная должна быть подписана уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя) после того, как автотранспортное средство прибыло с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). Датой поставки считается дата, указанная в такой товарно-транспортной накладной.

3.3. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю (п.3.2 настоящего Договора).

3.4. В заявке, подаваемой в соответствии с п.1.4 настоящего Договора, при поставке Товара на условии доставки Покупатель дополнительно определяет отгрузочные реквизиты с указанием: полного наименования и адреса грузополучателя.

3.5. Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя или представителя грузополучателя надлежащим образом оформленной доверенности на приемку Товара. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности отгрузка Товара не производится, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки, а в отношении Покупателя это является невыполнением его обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.6. При поставке Товара на условии выборки Покупатель обязан обеспечить подачу автомобильного транспорта к месту отгрузки в срок (период) поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, для отгрузки согласованной партии Товара. Автомобильный транспорт должен подаваться в технически исправном состоянии, подготовленном в соответствии с требованиями действующих ГОСТов и нормативов РФ, обеспечивать безопасное проведение грузовых операций, в противном случае все потери и расходы, вызванные его несоответствием указанному требованию, должны быть оплачены Покупателем. Подача автомобильного транспорта, несоответствующего указанным требованиям, приравнивается к его неподаче. Невыполнение Покупателем требований настоящего пункта Договора считается невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.7. При поставке Товара на условии выборки уполномоченный представитель Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) имеет право проверить соответствие вместимости автоцистерны Покупателя данным, указанным в свидетельстве о ее поверке (паспорте завода-изготовителя). В случае обнаружения несоответствия уполномоченный представитель Поставщика или указанного им третьего лица вправе отказаться от отгрузки Товара в данную автоцистерну, уведомив об этом Покупателя, а Покупатель обязан предоставить другую автоцистерну, соответствующую указанным требованиям. Не предоставление Покупателем автоцистерны, соответствующей по вместимости указанным требованиям в срок (период) поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, считается невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.8. При поставке Товара на условии выборки в случае невыполнения Покупателем своего обязательства по приемке Товара в срок (период) поставки, согласованный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Поставщик вправе по своему выбору применить любое или все из нижеследующих последствий:

3.8.1. потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ставки за хранение одной тонны Товара в сутки, действующей на нефтебазе Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), умноженной на количество Товара, несвоевременно принятого Покупателем, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня истечения согласованного срока (периода) поставки и по дату фактической выборки (дату поставки) Товара. При этом, размер такой неустойки:

  • с 1 по 30 дней (включительно) устанавливается из расчета однократной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки;
  • с 31 по 60 день (включительно) - из расчета двукратной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки;
  • с 61 по 90 день (включительно) - из расчета трехкратной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки.

Предусмотренный настоящим пунктом Договора размер неустойки применяется, если в соответствующем Приложении к настоящему Договору не согласовано иное.

3.8.2. производить отгрузку Товара по ценам, установленным Поставщиком на дату фактической выборки (дату поставки) Товара, с соответствующим пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара.

3.8.3. вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки соответствующей партии Товара (ее оставшейся части) или полностью.

3.9. При поставке Товара на условии выборки на нефтебазе указанного Поставщиком третьего лица Поставщик также вправе потребовать от Покупателя возместить все расходы Поставщика, возникшие в связи с невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара в срок (период) поставки, согласованный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, в том числе (включая, но не ограничиваясь):

  • расходы по оплате простоя цистерн, сверхнормативного пользования цистернами, сбора за военизированную охрану груза (нефтепродуктов), по оплате переадресовки указанных цистерн, прибывших на такую нефтебазу в адрес Поставщика и/или клиентов нефтебазы и простаивающих в ожидании их подачи, приема и слива, из-за превышения Поставщиком согласованных с такой нефтебазой предельных объемов единовременной партии хранения Товара и/или нарушения графика вывоза Товара с нефтебазы;
  • расходы по оплате услуг такой нефтебазы по хранению Товара сверх согласованных с такой нефтебазой предельных объемов единовременной партии хранения Товара.

Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения указанных в настоящем пункте Договора расходов независимо от применения им последствий, предусмотренных в п.3.8 настоящего Договора.

3.10. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, расходы, связанные с доставкой Товара (далее - «Автомобильные транспортные расходы») не включаются в цену Товара и оплачиваются (возмещаются) Покупателем Поставщику дополнительно к общей стоимости Товара в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в таком Приложении к настоящему Договору.

3.11. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и/или оплаты Товара, поставленного в неполном ассортименте или в меньшем количестве, чем это согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.12. Основанием для осуществления окончательных расчетов за поставленный Товар является его количество, указанное в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарно-транспортной накладной (п.3.2 настоящего Договора), и составленный на ее основании счет-фактура. Поставщик в течение дней с даты поставки каждой партии Товара выставляет Покупателю счет-фактуру на поставленный Товар, к которому прилагается в двух экземплярах подписанный Поставщиком Акт поставки Товара, который Покупатель обязан в течение рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику.

4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Количество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать количеству Товара, согласованному в соответствующем Приложении к настоящему Договору, с учетом норм естественной убыли и допустимой погрешности измерений.

4.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации, устанавливающей обязательные требования к качеству Товара и действующей на территории РФ, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя.

4.3. Приемка Товара:

4.3.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкцией Госкомнефтепродукта СССР о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.85 № 06-21-8/446 и Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 231, при поставке Товара на условии выборки - непосредственно в процессе отгрузки Товара в месте отгрузки в автомобильный транспорт Покупателя до его отправления, при поставке Товара на условии доставки - после того, как автотранспортное средство прибыло с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). В случае противоречия условий вышеуказанных Инструкций условиям настоящего Договора действуют условия настоящего Договора.

4.3.2. Количество отгружаемого Товара определяется в автоцистернах по полной их вместимости. Вместимость автоцистерны устанавливается заводом-изготовителем и должна периодически поверяться в установленном действующим законодательством РФ порядке. Количество Товара в автоцистерне, заполненной до указателя уровня, определяется по свидетельству о поверке автоцистерны, выданному в установленном действующим законодательством РФ порядке. Количество Товара, указанное в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарно-транспортной накладной после их подписания уполномоченными представителями (п.3.2 настоящего Договора), является правильным и обязательным для обеих Сторон. Претензии Покупателя к Поставщику в отношении количества поставленного Товара после подписания указанных документов Поставщиком не принимаются.

4.3.3. Для проверки соответствия качества Товара заявленному паспорту (сертификату) качества представители Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) и Покупателя (грузополучателя) в порядке, установленном соответствующими нормативными документами РФ (ГОСТы и пр.), отбирают и оформляют арбитражные пробы. При поставке Товара на условии выборки пробы отбираются из резервуаров нефтебазы Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) в процессе отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя либо по усмотрению Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) - из автоцистерны Покупателя после налива Товара до отправления автотранспортного средства; при поставке Товара на условии доставки пробы отбираются из автоцистерны Поставщика (третьего лица), прибывшей с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). Пробы, отобранные согласно установленной процедуре, помещаются в бутылки, закупориваются и опечатываются. Бутылки для отбора проб предоставляются Покупателем (грузополучателем). Одна часть этих проб, помещенных не менее чем в 2 бутылки, закупоренных и опечатанных уполномоченным представителем Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), передается представителю Покупателя (грузополучателя). Другая часть этих проб, помещенных не менее чем в 2 бутылки, закупоренных и опечатанных уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя), передается представителю Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки). В случае, если пробы согласно положений настоящего пункта Договора Покупателем (грузополучателем) не отбирались и не оформлялись, претензии Покупателя в отношении качества поставленного Товара Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.

4.3.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара заявленному паспорту (сертификату) качества Покупатель вправе в течение календарных дней с даты поставки предъявить Поставщику письменную претензию. В случае предъявления Покупателем Поставщику такой претензии Стороны должны провести арбитражный анализ арбитражной пробы, хранящейся у Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), в независимой надлежащим образом аккредитованной лаборатории, согласованной Сторонами. Результаты такого анализа в отношении качества поставленного Товара являются окончательными и обязательными для обеих Сторон, за исключением наличия явных ошибок. Если иное не согласовано Сторонами, расходы по проведению арбитражного анализа независимой лабораторией оплачиваются Стороной, чьи претензионные требования или возражения на требования не подтверждены результатами проведенного анализа. По истечении установленного настоящим пунктом Договора срока для предъявления претензий все претензии Покупателя к Поставщику в отношении качества поставленного Товара Поставщиком не принимаются.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара и общая стоимость партии Товара согласуется Сторонами для каждой партии Товара отдельно и отражается в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Цена Товара устанавливается в российских рублях за 1 тонну и включает в себя НДС по ставке, действующей на момент подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору.

5.2. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, оплата стоимости партии Товара производится на условиях 100 % предварительной оплаты в установленном настоящим пунктом Договора порядке. Поставщик выставляет Покупателю счет на предварительную оплату стоимости партии Товара в течение рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору. Указанный счет на предварительную оплату Покупатель обязан оплатить в течение банковских дней с даты его выставления Поставщиком, в противном случае Поставщик оставляет за собой право производить отгрузку Товара по ценам, установленным Поставщиком на дату фактического осуществления платежа, с соответствующим пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара.

5.3. Покупатель оплачивает (возмещает) Поставщику транспортные расходы (транспортные расходы), а также иные расходы и платежи в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему. В случае, если сроки оплаты (возмещения) указанных расходов и платежей не согласованы Сторонами в соответствующих статьях настоящего Договора и/или Приложениях к нему, то такие расходы и платежи подлежат оплате (возмещению) Покупателем в течение банковских дней с даты получения Покупателем соответствующего требования и/или счета Поставщика.

5.4. Окончательный расчет между Сторонами производится исходя из стоимости фактически поставленного Товара, подлежащих оплате (возмещению) транспортных и иных расходов и платежей (п.5.3 настоящего Договора) и осуществленных платежей. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, окончательный расчет производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась поставка Товара, на основании акта сверки, указанного в п.8.8. настоящего Договора, а при его отсутствии - исходя из произведенных поставок Товара и осуществленных платежей. В случае, если актом сверки (п.5.8 настоящего Договора) будет выявлено сальдо в пользу Покупателя, то Стороны при взаимном согласии могут засчитать данную сумму в счет платежей за будущие поставки Товара по настоящему Договору.

5.5. Все платежи Покупателя Поставщику по настоящему Договору осуществляются Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, или по иным указанным им реквизитам в сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре и/или соответствующем Приложении к нему. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.6. При осуществлении платежей по настоящему Договору все расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика, а взимаемые банком Покупателя - за счет Покупателя.

5.7. При осуществлении платежей по настоящему Договору Покупатель обязан в платежных документах в назначении платежа указывать номер и дату настоящего Договора и соответствующего Приложения к нему либо номер счета на оплату, выставленного Поставщиком, либо номер и дату счета-фактуры (если применимо). В случае отсутствия в платежных документах назначения платежа либо неправильного его указания Поставщик вправе отнести платеж в оплату любой партии Товара по своему выбору.

5.8. Поставщик по окончании месяца, в котором производилась поставка Товара, направляет Покупателю акт сверки по поставке Товара и расчетам за него, который Покупатель обязан в течение рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику. При невыполнении Покупателем данного обязательства Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.9. В случае, если после согласования Сторонами существенных условий поставки по какой-либо партии Товара и подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору, произошло:

  • увеличение рыночных или закупочных цен на поставляемый по настоящему Договору Товар (ставок, цен, тарифов, устанавливаемых специализированными организациями, и др.),
  • либо возникли иные обстоятельства, при которых исполнение Поставщиком своей обязанности по поставке такой партии Товара на согласованных в Приложении к настоящему Договору условиях становится затруднительным или невозможным (отсутствие Товара и др.),

Поставщик вправе в одностороннем порядке по своему выбору:

5.9.1. увеличить цену Товара для такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя (телеграммой, телетайпограммой, факсом) не позднее, чем за календарных дней до согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара. В этом случае Покупатель в течение календарных дней с даты получения указанного уведомления должен известить Поставщика (телеграммой, телетайпограммой, факсом) о своем согласии с изменением цены Товара для такой партии Товара либо о своем отказе от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара Договор в указанной части считается расторгнутым с даты получения Поставщиком такого извещения Покупателя. Не направление Покупателем предусмотренного в настоящем пункте Договора извещения Поставщику дает право Поставщику перенести срок поставки, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки. Поставка Товара по измененным ценам без согласия Покупателя не производится.

5.9.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя (телеграммой, телетайпограммой, факсом) не позднее, чем за календарных дней до согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара, и в этом случае Поставщик не будет нести ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае такого отказа Договор в указанной части считается расторгнутым с даты направления Поставщиком Покупателю указанного уведомления либо с даты, указанной Поставщиком в таком уведомлении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по оплате Поставщику стоимости Товара, по оплате (возмещению) транспортных и иных расходов, осуществлению других платежей в сроки, предусмотренные настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере % от неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа. При этом Поставщик вправе приостановить поставку Товара на срок просрочки Покупателя и в этом случае Поставщик не будет нести ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки.

6.3. В случае неисполнения Поставщиком своего обязательства по поставке Покупателю согласованной партии Товара в срок поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, при условии надлежащего выполнения Покупателем своих обязательств, связанных с поставкой такой партии Товара (подача транспортных средств, оплата стоимости Товара и др.) Поставщик несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

6.4. Договорная ответственность Сторон не предусмотренная в настоящей статье Договора, определяется в соответствии с другими статьями настоящего Договора.

6.5. За несвоевременное уведомление (неуведомление) Покупателем Поставщика об изменении своих учредительных документов, местонахождения, почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, о смене единоличного исполнительного органа и/или о других обстоятельствах, могущих повлиять на надлежащее исполнение настоящего Договора и/или требующихся для правильного оформления и выставления счетов-фактур (п.10.6 настоящего Договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере рублей в каждом отдельном случае, а также возмещает все расходы, понесенные Поставщиком, по розыску Покупателя или установлению вышеперечисленных данных Покупателя.

6.6. Помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель возмещает Поставщику все причиненные убытки в полном объеме (в том числе связанные с претензиями третьих лиц и/или государственных органов). Кроме того, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично).

6.7. Поставщик вправе по своему усмотрению решать вопрос о применении (неприменении) ответственности, предусмотренной настоящим Договором к Покупателю, неисполнившему или ненадлежащим образом исполнившему обязательства по настоящему Договору. Данное решение выражается в претензии или счете на оплату штрафа или пени. Штрафы, пени и иные санкции за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также суммы возмещения убытков, причитаются Стороне только в случае их признания и уплаты Стороной, не исполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей обязательства, предусмотренные настоящим Договором, или на основании вступившего в законную силу решения суда. Размер установленных настоящим Договором штрафных санкций не является твердым и может изменяться по соглашению Сторон, Стороны могут согласовать также иной порядок их взыскания.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и наступившие после заключения настоящего Договора, в том числе: природные стихийные бедствия, (землетрясения, наводнения, пожары, штормы и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, национальные или отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов: объявление карантина и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение действия форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных форс-мажорных обстоятельств.

7.4. В случае, если продолжительность действия обстоятельств форс-мажора превышает календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, вытекающие из или в связи с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее - календарных дней с даты ее получения), а в случае недостижения взаимоприемлемого решения такие споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

9.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящий

нефтепродуктов в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях настоящего Договора и Приложений к нему, являющихся его неотъемлемыми частями (далее – «Приложения») Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты согласно предлагаемому Поставщиком ассортименту (далее – «Товар»). Поставка Товара осуществляться автомобильным транспортом на условиях и в порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.

1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями на основании и при условии подписания Сторонами соответствующих Приложений в соответствии с п.1.3 настоящего Договора в период с даты вступления в силу настоящего Договора и по «»2019 г. включительно. В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, то он считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

1.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара и Покупателя по его приёмке и оплате наступает после согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара, а именно: вида (наименования, марки) Товара, его количества, цены Товара и общей стоимости партии, условия поставки, транспортных расходов, срока (периода) поставки, и подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору с указанием в нем таких согласованных условий. В Приложении к настоящему Договору Стороны также согласовывают другие условия, предусмотренные настоящим Договором, и могут согласовать иные условия, которые сочтут существенными для поставки соответствующей партии Товара.

1.4. В целях согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара Покупатель не позднее, чем за рабочих дней до предполагаемого срока начала поставки Товара направляет Поставщику заявки, в которых указываются вид (наименование, марка) Товара, его количество, условие поставки, срок (период) поставки и другая информация, предусмотренная настоящим Договором. Заявки Покупателя не являются обязательными для Поставщика до согласования Сторонами всех существенных условий поставки по каждой партии Товара и подписания Сторонами соответствующих Приложений к настоящему Договору в соответствии с п.1.3 настоящего Договора. Заявки направляются Поставщику в письменном виде по факсу .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется :

2.1.1. поставлять Покупателю Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему;

2.1.2. предоставлять Покупателю по его требованию в течение рабочих дней с даты каждой отгрузки Товара оперативную информацию о его отгрузке: количество отгруженного Товара, данные товарно-транспортных документов и др.;

2.1.3. выставлять Покупателю в установленный действующим законодательством РФ срок счета-фактуры на поставленный Товар и подлежащие оплате (возмещению) транспортные и иные расходы Поставщика;

2.1.4. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.2. Покупатель обязуется :

2.2.1. принимать Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему;

2.2.2. оплачивать Товар, а также оплачивать (возмещать) транспортные и иные расходы Поставщика в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему;

2.2.3. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.3. Стороны обязуются в срок до числа месяца, следующего за месяцем в котором производилась поставка Товара, подписывать акты сверки по поставке Товара и расчетам за него в таком месяце поставки.

2.4. Поставщик вправе без согласия Покупателя привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

3.1. Поставка Товара автомобильным транспортом может осуществляться на следующих условиях:

3.1.1. на условии «выборка Товара Покупателем» (далее – «Выборка»): путем отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя на нефтебазе Поставщика или указанного им третьего лица (далее также – «Место отгрузки»). Местонахождение нефтебазы Поставщика или указанного им третьего лица определяется в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.1.2. на условии «доставки Товара Покупателю» (далее – «Доставка»): путем отгрузки Товара автомобильным транспортом Поставщика или третьего лица (п.2.4 настоящего Договора) по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.2. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю:

3.2.1. при выборке – с момента отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя в месте отгрузки, т. е. с момента перехода Товара из соединительного шланга в автоцистерны Покупателя, что удостоверяется товарной накладной ТОРГ-12, подписанной уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика или указанного им третьего лица. Датой поставки считается дата, указанная в такой товарной накладной ТОРГ-12.

3.2.2. при доставке – в момент доставки Товара Покупателю или указанному им лицу (грузополучателю) по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору, что удостоверяется товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Покупателя (грузополучателя) и Поставщика (третьего лица). Товарно-транспортная накладная должна быть подписана уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя) после того, как автотранспортное средство прибыло с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). Датой поставки считается дата, указанная в такой товарно-транспортной накладной.

3.3. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю (п.3.2 настоящего Договора).

3.4. В заявке, подаваемой в соответствии с п.1.4 настоящего Договора, при поставке Товара на условии доставки Покупатель дополнительно определяет отгрузочные реквизиты с указанием: полного наименования и адреса грузополучателя.

3.5. Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя или представителя грузополучателя надлежащим образом оформленной доверенности на приемку Товара. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности отгрузка Товара не производится, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки, а в отношении Покупателя это является невыполнением его обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.6. При поставке Товара на условии выборки Покупатель обязан обеспечить подачу автомобильного транспорта к месту отгрузки в срок (период) поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, для отгрузки согласованной партии Товара. Автомобильный транспорт должен подаваться в технически исправном состоянии, подготовленном в соответствии с требованиями действующих ГОСТов и нормативов РФ, обеспечивать безопасное проведение грузовых операций, в противном случае все потери и расходы, вызванные его несоответствием указанному требованию, должны быть оплачены Покупателем. Подача автомобильного транспорта, несоответствующего указанным требованиям, приравнивается к его неподаче. Невыполнение Покупателем требований настоящего пункта Договора считается невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.7. При поставке Товара на условии выборки уполномоченный представитель Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) имеет право проверить соответствие вместимости автоцистерны Покупателя данным, указанным в свидетельстве о ее поверке (паспорте завода-изготовителя). В случае обнаружения несоответствия уполномоченный представитель Поставщика или указанного им третьего лица вправе отказаться от отгрузки Товара в данную автоцистерну, уведомив об этом Покупателя, а Покупатель обязан предоставить другую автоцистерну, соответствующую указанным требованиям. Не предоставление Покупателем автоцистерны, соответствующей по вместимости указанным требованиям в срок (период) поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, считается невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.8. При поставке Товара на условии выборки в случае невыполнения Покупателем своего обязательства по приемке Товара в срок (период) поставки, согласованный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Поставщик вправе по своему выбору применить любое или все из нижеследующих последствий:

3.8.1. потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ставки за хранение одной тонны Товара в сутки, действующей на нефтебазе Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), умноженной на количество Товара, несвоевременно принятого Покупателем, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня истечения согласованного срока (периода) поставки и по дату фактической выборки (дату поставки) Товара. При этом, размер такой неустойки:

  • с 1 по 30 дней (включительно) устанавливается из расчета однократной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки;
  • с 31 по 60 день (включительно) – из расчета двукратной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки;
  • с 61 по 90 день (включительно) – из расчета трехкратной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки.
Предусмотренный настоящим пунктом Договора размер неустойки применяется, если в соответствующем Приложении к настоящему Договору не согласовано иное.

3.8.2. производить отгрузку Товара по ценам, установленным Поставщиком на дату фактической выборки (дату поставки) Товара, с соответствующим пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара.

3.8.3. вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки соответствующей партии Товара (ее оставшейся части) или полностью.

3.9. При поставке Товара на условии выборки на нефтебазе указанного Поставщиком третьего лица Поставщик также вправе потребовать от Покупателя возместить все расходы Поставщика, возникшие в связи с невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара в срок (период) поставки, согласованный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, в том числе (включая, но не ограничиваясь):

  • расходы по оплате простоя цистерн, сверхнормативного пользования цистернами, сбора за военизированную охрану груза (нефтепродуктов), по оплате переадресовки указанных цистерн, прибывших на такую нефтебазу в адрес Поставщика и/или клиентов нефтебазы и простаивающих в ожидании их подачи, приема и слива, из-за превышения Поставщиком согласованных с такой нефтебазой предельных объемов единовременной партии хранения Товара и/или нарушения графика вывоза Товара с нефтебазы;
  • расходы по оплате услуг такой нефтебазы по хранению Товара сверх согласованных с такой нефтебазой предельных объемов единовременной партии хранения Товара.
Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения указанных в настоящем пункте Договора расходов независимо от применения им последствий, предусмотренных в п.3.8 настоящего Договора.

3.10. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, расходы, связанные с доставкой Товара (далее – «Автомобильные транспортные расходы») не включаются в цену Товара и оплачиваются (возмещаются) Покупателем Поставщику дополнительно к общей стоимости Товара в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в таком Приложении к настоящему Договору.

3.11. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и/или оплаты Товара, поставленного в неполном ассортименте или в меньшем количестве, чем это согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.12. Основанием для осуществления окончательных расчетов за поставленный Товар является его количество, указанное в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарно-транспортной накладной (п.3.2 настоящего Договора), и составленный на ее основании счет-фактура. Поставщик в течение дней с даты поставки каждой партии Товара выставляет Покупателю счет-фактуру на поставленный Товар, к которому прилагается в двух экземплярах подписанный Поставщиком Акт поставки Товара, который Покупатель обязан в течение рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику.

4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Количество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать количеству Товара, согласованному в соответствующем Приложении к настоящему Договору, с учетом норм естественной убыли и допустимой погрешности измерений.

4.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации, устанавливающей обязательные требования к качеству Товара и действующей на территории РФ, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя.

4.3. Приемка Товара:

4.3.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкцией Госкомнефтепродукта СССР о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.85 № 06-21-8/446 и Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 231, при поставке Товара на условии выборки – непосредственно в процессе отгрузки Товара в месте отгрузки в автомобильный транспорт Покупателя до его отправления, при поставке Товара на условии доставки – после того, как автотранспортное средство прибыло с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). В случае противоречия условий вышеуказанных Инструкций условиям настоящего Договора действуют условия настоящего Договора.

4.3.2. Количество отгружаемого Товара определяется в автоцистернах по полной их вместимости. Вместимость автоцистерны устанавливается заводом-изготовителем и должна периодически поверяться в установленном действующим законодательством РФ порядке. Количество Товара в автоцистерне, заполненной до указателя уровня, определяется по свидетельству о поверке автоцистерны, выданному в установленном действующим законодательством РФ порядке. Количество Товара, указанное в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарно-транспортной накладной после их подписания уполномоченными представителями (п.3.2 настоящего Договора), является правильным и обязательным для обеих Сторон. Претензии Покупателя к Поставщику в отношении количества поставленного Товара после подписания указанных документов Поставщиком не принимаются.

4.3.3. Для проверки соответствия качества Товара заявленному паспорту (сертификату) качества представители Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) и Покупателя (грузополучателя) в порядке, установленном соответствующими нормативными документами РФ (ГОСТы и пр.), отбирают и оформляют арбитражные пробы. При поставке Товара на условии выборки пробы отбираются из резервуаров нефтебазы Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) в процессе отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя либо по усмотрению Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) – из автоцистерны Покупателя после налива Товара до отправления автотранспортного средства; при поставке Товара на условии доставки пробы отбираются из автоцистерны Поставщика (третьего лица), прибывшей с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). Пробы, отобранные согласно установленной процедуре, помещаются в бутылки, закупориваются и опечатываются. Бутылки для отбора проб предоставляются Покупателем (грузополучателем). Одна часть этих проб, помещенных не менее чем в 2 бутылки, закупоренных и опечатанных уполномоченным представителем Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), передается представителю Покупателя (грузополучателя). Другая часть этих проб, помещенных не менее чем в 2 бутылки, закупоренных и опечатанных уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя), передается представителю Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки). В случае, если пробы согласно положений настоящего пункта Договора Покупателем (грузополучателем) не отбирались и не оформлялись, претензии Покупателя в отношении качества поставленного Товара Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.

4.3.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара заявленному паспорту (сертификату) качества Покупатель вправе в течение календарных дней с даты поставки предъявить Поставщику письменную претензию. В случае предъявления Покупателем Поставщику такой претензии Стороны должны провести арбитражный анализ арбитражной пробы, хранящейся у Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), в независимой надлежащим образом аккредитованной лаборатории, согласованной Сторонами. Результаты такого анализа в отношении качества поставленного Товара являются окончательными и обязательными для обеих Сторон, за исключением наличия явных ошибок. Если иное не согласовано Сторонами, расходы по проведению арбитражного анализа независимой лабораторией оплачиваются Стороной, чьи претензионные требования или возражения на требования не подтверждены результатами проведенного анализа. По истечении установленного настоящим пунктом Договора срока для предъявления претензий все претензии Покупателя к Поставщику в отношении качества поставленного Товара Поставщиком не принимаются.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара и общая стоимость партии Товара согласуется Сторонами для каждой партии Товара отдельно и отражается в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Цена Товара устанавливается в российских рублях за 1 тонну и включает в себя НДС по ставке, действующей на момент подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору.

5.2. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, оплата стоимости партии Товара производится на условиях 100 % предварительной оплаты в установленном настоящим пунктом Договора порядке. Поставщик выставляет Покупателю счет на предварительную оплату стоимости партии Товара в течение рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору. Указанный счет на предварительную оплату Покупатель обязан оплатить в течение банковских дней с даты его выставления Поставщиком, в противном случае Поставщик оставляет за собой право производить отгрузку Товара по ценам, установленным Поставщиком на дату фактического осуществления платежа, с соответствующим пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара.

5.3. Покупатель оплачивает (возмещает) Поставщику транспортные расходы (транспортные расходы), а также иные расходы и платежи в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему. В случае, если сроки оплаты (возмещения) указанных расходов и платежей не согласованы Сторонами в соответствующих статьях настоящего Договора и/или Приложениях к нему, то такие расходы и платежи подлежат оплате (возмещению) Покупателем в течение банковских дней с даты получения Покупателем соответствующего требования и/или счета Поставщика.

5.4. Окончательный расчет между Сторонами производится исходя из стоимости фактически поставленного Товара, подлежащих оплате (возмещению) транспортных и иных расходов и платежей (п.5.3 настоящего Договора) и осуществленных платежей. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, окончательный расчет производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась поставка Товара, на основании акта сверки, указанного в п.8.8. настоящего Договора, а при его отсутствии – исходя из произведенных поставок Товара и осуществленных платежей. В случае, если актом сверки (п.5.8 настоящего Договора) будет выявлено сальдо в пользу Покупателя, то Стороны при взаимном согласии могут засчитать данную сумму в счет платежей за будущие поставки Товара по настоящему Договору.

5.5. Все платежи Покупателя Поставщику по настоящему Договору осуществляются Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, или по иным указанным им реквизитам в сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре и/или соответствующем Приложении к нему. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.6. При осуществлении платежей по настоящему Договору все расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика, а взимаемые банком Покупателя – за счет Покупателя.

5.7. При осуществлении платежей по настоящему Договору Покупатель обязан в платежных документах в назначении платежа указывать номер и дату настоящего Договора и соответствующего Приложения к нему либо номер счета на оплату, выставленного Поставщиком, либо номер и дату счета-фактуры (если применимо). В случае отсутствия в платежных документах назначения платежа либо неправильного его указания Поставщик вправе отнести платеж в оплату любой партии Товара по своему выбору.

5.8. Поставщик по окончании месяца, в котором производилась поставка Товара, направляет Покупателю акт сверки по поставке Товара и расчетам за него, который Покупатель обязан в течение рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику. При невыполнении Покупателем данного обязательства Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.9. В случае, если после согласования Сторонами существенных условий поставки по какой-либо партии Товара и подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору, произошло:

  • увеличение рыночных или закупочных цен на поставляемый по настоящему Договору Товар (ставок, цен, тарифов, устанавливаемых специализированными организациями, и др.),
  • либо возникли иные обстоятельства, при которых исполнение Поставщиком своей обязанности по поставке такой партии Товара на согласованных в Приложении к настоящему Договору условиях становится затруднительным или невозможным (отсутствие Товара и др.),
Поставщик вправе в одностороннем порядке по своему выбору:

5.9.1. увеличить цену Товара для такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя (телеграммой, телетайпограммой, факсом) не позднее, чем за календарных дней до согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара. В этом случае Покупатель в течение календарных дней с даты получения указанного уведомления должен известить Поставщика (телеграммой, телетайпограммой, факсом) о своем согласии с изменением цены Товара для такой партии Товара либо о своем отказе от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара Договор в указанной части считается расторгнутым с даты получения Поставщиком такого извещения Покупателя. Не направление Покупателем предусмотренного в настоящем пункте Договора извещения Поставщику дает право Поставщику перенести срок поставки, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки. Поставка Товара по измененным ценам без согласия Покупателя не производится.

5.9.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя (телеграммой, телетайпограммой, факсом) не позднее, чем за календарных дней до согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара, и в этом случае Поставщик не будет нести ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае такого отказа Договор в указанной части считается расторгнутым с даты направления Поставщиком Покупателю указанного уведомления либо с даты, указанной Поставщиком в таком уведомлении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по оплате Поставщику стоимости Товара, по оплате (возмещению) транспортных и иных расходов, осуществлению других платежей в сроки, предусмотренные настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере % от неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа. При этом Поставщик вправе приостановить поставку Товара на срок просрочки Покупателя и в этом случае Поставщик не будет нести ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки.

6.3. В случае неисполнения Поставщиком своего обязательства по поставке Покупателю согласованной партии Товара в срок поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, при условии надлежащего выполнения Покупателем своих обязательств, связанных с поставкой такой партии Товара (подача транспортных средств, оплата стоимости Товара и др.) Поставщик несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

6.4. Договорная ответственность Сторон не предусмотренная в настоящей статье Договора, определяется в соответствии с другими статьями настоящего Договора.

6.5. За несвоевременное уведомление (неуведомление) Покупателем Поставщика об изменении своих учредительных документов, местонахождения, почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, о смене единоличного исполнительного органа и/или о других обстоятельствах, могущих повлиять на надлежащее исполнение настоящего Договора и/или требующихся для правильного оформления и выставления счетов-фактур (п.10.6 настоящего Договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере рублей в каждом отдельном случае, а также возмещает все расходы, понесенные Поставщиком, по розыску Покупателя или установлению вышеперечисленных данных Покупателя.

6.6. Помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель возмещает Поставщику все причиненные убытки в полном объеме (в том числе связанные с претензиями третьих лиц и/или государственных органов). Кроме того, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично).

6.7. Поставщик вправе по своему усмотрению решать вопрос о применении (неприменении) ответственности, предусмотренной настоящим Договором к Покупателю, неисполнившему или ненадлежащим образом исполнившему обязательства по настоящему Договору. Данное решение выражается в претензии или счете на оплату штрафа или пени. Штрафы, пени и иные санкции за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также суммы возмещения убытков, причитаются Стороне только в случае их признания и уплаты Стороной, не исполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей обязательства, предусмотренные настоящим Договором, или на основании вступившего в законную силу решения суда. Размер установленных настоящим Договором штрафных санкций не является твердым и может изменяться по соглашению Сторон, Стороны могут согласовать также иной порядок их взыскания.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и наступившие после заключения настоящего Договора, в том числе: природные стихийные бедствия, (землетрясения, наводнения, пожары, штормы и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, национальные или отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов: объявление карантина и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение действия форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных форс-мажорных обстоятельств.

7.4. В случае, если продолжительность действия обстоятельств форс-мажора превышает календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, вытекающие из или в связи с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее – календарных дней с даты ее получения), а в случае недостижения взаимоприемлемого решения такие споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

9.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящий Договор считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении одной из Сторон, направленном другой Стороне. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных настоящим Договором, настоящий Договор считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в настоящем Договоре, а если такая дата не определена, то с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении одной из Сторон, направленном другой Стороне.

9.4. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон, Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания Сторонами соответствующего соглашения, если иное не согласовано Сторонами в таком соглашении.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые предварительные договоренности и переписка Сторон в отношении предмета и условий настоящего Договора и Приложений к нему, предшествующая их заключению/подписанию, утрачивают силу с момента их заключения/подписания.

10.2. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами и содержащему все необходимые существенные условия договора поставки. В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Приложений к нему, приоритет имеют условия, согласованные Сторонами в Приложении.

10.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.4. Любые уведомления и документы по настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителем Стороны, представляющей такое уведомление или документ. Такие уведомления и документы, если в отдельных статьях настоящего Договора не предусмотрен иной порядок их направления, должны передаваться либо лично другой Стороне (адресату), либо направляться ей по почте ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по указанному в конце настоящего Договора адресу местонахождения (если Сторона предварительно письменно не уведомит об ином). Любое уведомление или документ, доставленное таким образом, считается доставленным надлежащим образом:

  • в случае вручения лично другой Стороне – в момент непосредственной передачи документа уполномоченному представителю этой Стороны;
  • в случае направления по почте – в момент непосредственного получения документа уполномоченным представителем этой Стороны, что фиксируется, в том числе, распиской в получении на уведомлении о вручении.

10.5. Уведомления и документы, переданные по факсимильной связи, в случае, когда такой способ передачи предусмотрен настоящим Договором, имеют полную юридическую силу при условии их передачи с абонентов Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора. Передача оригиналов документов для Стороны, ранее осуществившей их отправку по факсу, является обязательной и осуществляется ей в течение календарных дней от даты осуществления такой отправки.

10.6. Покупатель обязан письменно сообщать Поставщику об изменении своих учредительных документов, местонахождения, почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, о смене единоличного исполнительного органа и/или о других обстоятельствах, могущих повлиять на надлежащее исполнение настоящего Договора и/или требующихся для правильного оформления и выставления счетов-фактур, с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения в течение рабочих дней с момента соответствующего изменения.

10.7. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписывающие настоящий Договор, а также лица, подписывающие иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора, обладают надлежащим образом подтвержденными полномочиями на подписание указанных документов.

10.8. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора действующего на дату его подписания законодательства РФ, Стороны предпримут все усилия по внесению в настоящий Договор необходимых изменений.

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________

Покупатель _________________

Обратите внимание, что договор поставки составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Бланк документа «Примерная форма договора поставки нефтепродуктов автотранспортом поставщика» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

поставки нефтепродуктов автотранспортом поставщика

г. ___________________________ "__" _________ ____ года

(место заключения договора) (дата заключения договора)

Именуемое в дальнейшем "Поставщик",

в лице ____________________, действующего на основании _________________,

(Ф.И.О., должность) Устава, Положения,

доверенности)

с одной стороны и __________________________________________, именуемое в

(полное наименование юридического лица)

дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________, действующего на

(Ф.И.О., должность)

основании ___________________________________, с другой стороны, а вместе

(Устава, Положения, доверенности)

именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик

обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты

1.2. Ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, порядок

оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой

частью настоящего договора.

2. Условия поставки

2.1. Поставка нефтепродуктов осуществляется партиями автоцистернами

Поставщика на основании письменных заявок Покупателя по указанным им

реквизитам.

Партия - это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое

единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом минимальной

нормы отгрузки.

2.2. Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой

не считается, при этом штрафные санкции с Поставщика не взыскиваются.

2.3. Покупатель обязан обеспечить своевременный прием прибывшего

товара, не допуская сверхнормативного простоя автотранспорта под сливом.

2.4. Приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится

Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкциями Госарбитража

СССР NN П-6 и П-7.

2.5. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат

удовлетворению, если при его выгрузке Покупателем в пункте назначения

расхождение между количеством товара, указанным в перевозочном документе,

и количеством, определенным в установленном порядке Покупателем,

суммированное с естественной убылью, не превышает пределов, установленных

ГОСТ 8.595-2004.

2.6. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к

Покупателю с даты поставки.

Датой поставки партии нефтепродуктов автоцистернами Поставщика

считается дата получения товара Покупателем, указанная в товарно-

транспортной накладной.

3. Качество товара

3.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать

действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя. Каждая партия нефтепродуктов

сопровождается паспортом качества, выданным производителем или

нефтебазой.

4. Порядок расчетов

4.1. Покупатель оплачивает поставленные нефтепродукты по ценам,

указанным в спецификации.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию

товара отдельно в течение __ дней с момента получения счета.

4.3. Транспортные расходы, связанные с поставкой нефтепродуктов,

включаются в стоимость товара либо указываются отдельной строкой.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству

нефтепродуктов Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему

уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества

товаром, соответствующим требованиям настоящего договора.

5.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик

уплачивает Покупателю неустойку в размере __% от стоимости всей партии

товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

5.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с

настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в

размере __% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Срок и порядок действия договора

6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах -

по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до "__"_____________ _____ года.

6.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока

действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется

на тех же условиях на следующий календарный год.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по

соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного

нарушения договора одной из Сторон.

7.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в

Поставки товара ненадлежащего качества;

Неоднократного нарушения сроков поставки товара.

7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в

случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товара.

7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с

момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об

одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если

иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в

уведомлении.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют

юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны

обеими Сторонами.

7.6. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и

разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.

7.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по

спорным вопросам, то спор будет передан в арбитражный суд по месту

нахождения истца.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик Покупатель

____________________________________ ___________________________________

____________________________________ ___________________________________

Поставщик Покупатель

Посмотреть документ в галерее:





  • Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях настоящего Договора и Приложений к нему, являющихся его неотъемлемыми частями (далее – «Приложения») Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты согласно предлагаемому Поставщиком ассортименту (далее – «Товар»). Поставка Товара осуществляться автомобильным транспортом на условиях и в порядке, предусмотренных в настоящем Договоре.

1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями на основании и при условии подписания Сторонами соответствующих Приложений в соответствии с п.1.3 настоящего Договора в период с даты вступления в силу настоящего Договора и до «» года включительно. В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, то он считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

1.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара и Покупателя по его приёмке и оплате наступает после согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара, а именно: вида (наименования, марки) Товара, его количества, цены Товара и общей стоимости партии, условия поставки, транспортных расходов, срока (периода) поставки, и подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору с указанием в нем таких согласованных условий. В Приложении к настоящему Договору Стороны также согласовывают другие условия, предусмотренные настоящим Договором, и могут согласовать иные условия, которые сочтут существенными для поставки соответствующей партии Товара.

1.4. В целях согласования Сторонами существенных условий поставки по каждой партии Товара Покупатель не позднее, чем за рабочих дней до предполагаемого срока начала поставки Товара направляет Поставщику заявки, в которых указываются вид (наименование, марка) Товара, его количество, условие поставки, срок (период) поставки и другая информация, предусмотренная настоящим Договором. Заявки Покупателя не являются обязательными для Поставщика до согласования Сторонами всех существенных условий поставки по каждой партии Товара и подписания Сторонами соответствующих Приложений к настоящему Договору в соответствии с п.1.3 настоящего Договора. Заявки направляются Поставщику в письменном виде по факсу .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется :

2.1.1. поставлять Покупателю Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему;

2.1.2. предоставлять Покупателю по его требованию в течение рабочих дней с даты каждой отгрузки Товара оперативную информацию о его отгрузке: количество отгруженного Товара, данные товарно-транспортных документов и др.;

2.1.3. выставлять Покупателю в установленный действующим законодательством РФ срок счета-фактуры на поставленный Товар и подлежащие оплате (возмещению) транспортные и иные расходы Поставщика;

2.1.4. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.2. Покупатель обязуется :

2.2.1. принимать Товар в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и соответствующими Приложениями к нему;

2.2.2. оплачивать Товар, а также оплачивать (возмещать) транспортные и иные расходы Поставщика в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему;

2.2.3. выполнять другие условия, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.3. Стороны обязуются в срок до числа месяца, следующего за месяцем в котором производилась поставка Товара, подписывать акты сверки по поставке Товара и расчетам за него в таком месяце поставки.

2.4. Поставщик вправе без согласия Покупателя привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

3.1. Поставка Товара автомобильным транспортом может осуществляться на следующих условиях:

3.1.1. на условии «выборка Товара Покупателем» (далее – «Выборка»): путем отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя на нефтебазе Поставщика или указанного им третьего лица (далее также – «Место отгрузки»). Местонахождение нефтебазы Поставщика или указанного им третьего лица определяется в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.1.2. на условии «доставки Товара Покупателю» (далее – «Доставка»): путем отгрузки Товара автомобильным транспортом Поставщика или третьего лица (п.2.4 настоящего Договора) по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.2. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю:

3.2.1. при выборке – с момента отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя в месте отгрузки, т. е. с момента перехода Товара из соединительного шланга в автоцистерны Покупателя, что удостоверяется товарной накладной ТОРГ-12, подписанной уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика или указанного им третьего лица. Датой поставки считается дата, указанная в такой товарной накладной ТОРГ-12.

3.2.2. при доставке – в момент доставки Товара Покупателю или указанному им лицу (грузополучателю) по отгрузочным реквизитам, указанным в соответствующем Приложении к настоящему Договору, что удостоверяется товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Покупателя (грузополучателя) и Поставщика (третьего лица). Товарно-транспортная накладная должна быть подписана уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя) после того, как автотранспортное средство прибыло с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). Датой поставки считается дата, указанная в такой товарно-транспортной накладной.

3.3. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Покупателю (п.3.2 настоящего Договора).

3.4. В заявке, подаваемой в соответствии с п.1.4 настоящего Договора, при поставке Товара на условии доставки Покупатель дополнительно определяет отгрузочные реквизиты с указанием: полного наименования и адреса грузополучателя.

3.5. Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя или представителя грузополучателя надлежащим образом оформленной доверенности на приемку Товара. В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности отгрузка Товара не производится, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки, а в отношении Покупателя это является невыполнением его обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.6. При поставке Товара на условии выборки Покупатель обязан обеспечить подачу автомобильного транспорта к месту отгрузки в срок (период) поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, для отгрузки согласованной партии Товара. Автомобильный транспорт должен подаваться в технически исправном состоянии, подготовленном в соответствии с требованиями действующих ГОСТов и нормативов РФ, обеспечивать безопасное проведение грузовых операций, в противном случае все потери и расходы, вызванные его несоответствием указанному требованию, должны быть оплачены Покупателем. Подача автомобильного транспорта, несоответствующего указанным требованиям, приравнивается к его неподаче. Невыполнение Покупателем требований настоящего пункта Договора считается невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.7. При поставке Товара на условии выборки уполномоченный представитель Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) имеет право проверить соответствие вместимости автоцистерны Покупателя данным, указанным в свидетельстве о ее поверке (паспорте завода-изготовителя). В случае обнаружения несоответствия уполномоченный представитель Поставщика или указанного им третьего лица вправе отказаться от отгрузки Товара в данную автоцистерну, уведомив об этом Покупателя, а Покупатель обязан предоставить другую автоцистерну, соответствующую указанным требованиям. Не предоставление Покупателем автоцистерны, соответствующей по вместимости указанным требованиям в срок (период) поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, считается невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящим Договором.

3.8. При поставке Товара на условии выборки в случае невыполнения Покупателем своего обязательства по приемке Товара в срок (период) поставки, согласованный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Поставщик вправе по своему выбору применить любое или все из нижеследующих последствий:

3.8.1. потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ставки за хранение одной тонны Товара в сутки, действующей на нефтебазе Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), умноженной на количество Товара, несвоевременно принятого Покупателем, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня истечения согласованного срока (периода) поставки и по дату фактической выборки (дату поставки) Товара. При этом, размер такой неустойки:

  • с 1 по 30 дней (включительно) устанавливается из расчета однократной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки;
  • с 31 по 60 день (включительно) – из расчета двукратной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки;
  • с 61 по 90 день (включительно) – из расчета трехкратной ставки за хранение 1 тонны Товара в сутки.
Предусмотренный настоящим пунктом Договора размер неустойки применяется, если в соответствующем Приложении к настоящему Договору не согласовано иное.

3.8.2. производить отгрузку Товара по ценам, установленным Поставщиком на дату фактической выборки (дату поставки) Товара, с соответствующим пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара.

3.8.3. вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки соответствующей партии Товара (ее оставшейся части) или полностью.

3.9. При поставке Товара на условии выборки на нефтебазе указанного Поставщиком третьего лица Поставщик также вправе потребовать от Покупателя возместить все расходы Поставщика, возникшие в связи с невыполнением Покупателем своего обязательства по приемке Товара в срок (период) поставки, согласованный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, в том числе (включая, но не ограничиваясь):

  • расходы по оплате простоя цистерн, сверхнормативного пользования цистернами, сбора за военизированную охрану груза (нефтепродуктов), по оплате переадресовки указанных цистерн, прибывших на такую нефтебазу в адрес Поставщика и/или клиентов нефтебазы и простаивающих в ожидании их подачи, приема и слива, из-за превышения Поставщиком согласованных с такой нефтебазой предельных объемов единовременной партии хранения Товара и/или нарушения графика вывоза Товара с нефтебазы;
  • расходы по оплате услуг такой нефтебазы по хранению Товара сверх согласованных с такой нефтебазой предельных объемов единовременной партии хранения Товара.
Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения указанных в настоящем пункте Договора расходов независимо от применения им последствий, предусмотренных в п.3.8 настоящего Договора.

3.10. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, расходы, связанные с доставкой Товара (далее – «Автомобильные транспортные расходы») не включаются в цену Товара и оплачиваются (возмещаются) Покупателем Поставщику дополнительно к общей стоимости Товара в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в таком Приложении к настоящему Договору.

3.11. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и/или оплаты Товара, поставленного в неполном ассортименте или в меньшем количестве, чем это согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

3.12. Основанием для осуществления окончательных расчетов за поставленный Товар является его количество, указанное в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарно-транспортной накладной (п.3.2 настоящего Договора), и составленный на ее основании счет-фактура. Поставщик в течение дней с даты поставки каждой партии Товара выставляет Покупателю счет-фактуру на поставленный Товар, к которому прилагается в двух экземплярах подписанный Поставщиком Акт поставки Товара, который Покупатель обязан в течение рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику.

4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Количество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать количеству Товара, согласованному в соответствующем Приложении к настоящему Договору, с учетом норм естественной убыли и допустимой погрешности измерений.

4.2. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации, устанавливающей обязательные требования к качеству Товара и действующей на территории РФ, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя.

4.3. Приемка Товара:

4.3.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с , при поставке Товара на условии выборки – непосредственно в процессе отгрузки Товара в месте отгрузки в автомобильный транспорт Покупателя до его отправления, при поставке Товара на условии доставки – после того, как автотранспортное средство прибыло с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). В случае противоречия условий вышеуказанных Инструкций условиям настоящего Договора действуют условия настоящего Договора.

4.3.2. Количество отгружаемого Товара определяется в автоцистернах по полной их вместимости. Вместимость автоцистерны устанавливается заводом-изготовителем и должна периодически поверяться в установленном действующим законодательством РФ порядке. Количество Товара в автоцистерне, заполненной до указателя уровня, определяется по свидетельству о поверке автоцистерны, выданному в установленном действующим законодательством РФ порядке. Количество Товара, указанное в товарной накладной ТОРГ-12 или в товарно-транспортной накладной после их подписания уполномоченными представителями (п.3.2 настоящего Договора), является правильным и обязательным для обеих Сторон. Претензии Покупателя к Поставщику в отношении количества поставленного Товара после подписания указанных документов Поставщиком не принимаются.

4.3.3. Для проверки соответствия качества Товара заявленному паспорту (сертификату) качества представители Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) и Покупателя (грузополучателя) в порядке, установленном соответствующими нормативными документами РФ (ГОСТы и пр.), отбирают и оформляют арбитражные пробы. При поставке Товара на условии выборки пробы отбираются из резервуаров нефтебазы Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) в процессе отгрузки Товара в автомобильный транспорт Покупателя либо по усмотрению Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки) – из автоцистерны Покупателя после налива Товара до отправления автотранспортного средства; при поставке Товара на условии доставки пробы отбираются из автоцистерны Поставщика (третьего лица), прибывшей с Товаром по адресу Покупателя (грузополучателя), указанному в отгрузочных реквизитах, до начала слива Товара в емкости Покупателя (грузополучателя). Пробы, отобранные согласно установленной процедуре, помещаются в бутылки, закупориваются и опечатываются. Бутылки для отбора проб предоставляются Покупателем (грузополучателем). Одна часть этих проб, помещенных не менее чем в 2 бутылки, закупоренных и опечатанных уполномоченным представителем Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), передается представителю Покупателя (грузополучателя). Другая часть этих проб, помещенных не менее чем в 2 бутылки, закупоренных и опечатанных уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя), передается представителю Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки). В случае, если пробы согласно положений настоящего пункта Договора Покупателем (грузополучателем) не отбирались и не оформлялись, претензии Покупателя в отношении качества поставленного Товара Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.

4.3.4. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара заявленному паспорту (сертификату) качества Покупатель вправе в течение календарных дней с даты поставки предъявить Поставщику письменную претензию. В случае предъявления Покупателем Поставщику такой претензии Стороны должны провести арбитражный анализ арбитражной пробы, хранящейся у Поставщика или указанного им третьего лица (в месте отгрузки), в независимой надлежащим образом аккредитованной лаборатории, согласованной Сторонами. Результаты такого анализа в отношении качества поставленного Товара являются окончательными и обязательными для обеих Сторон, за исключением наличия явных ошибок. Если иное не согласовано Сторонами, расходы по проведению арбитражного анализа независимой лабораторией оплачиваются Стороной, чьи претензионные требования или возражения на требования не подтверждены результатами проведенного анализа. По истечении установленного настоящим пунктом Договора срока для предъявления претензий все претензии Покупателя к Поставщику в отношении качества поставленного Товара Поставщиком не принимаются.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара и общая стоимость партии Товара согласуется Сторонами для каждой партии Товара отдельно и отражается в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Цена Товара устанавливается в российских рублях за 1 тонну и включает в себя НДС по ставке, действующей на момент подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору.

5.2. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, оплата стоимости партии Товара производится на условиях 100 % предварительной оплаты в установленном настоящим пунктом Договора порядке. Поставщик выставляет Покупателю счет на предварительную оплату стоимости партии Товара в течение рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему Договору. Указанный счет на предварительную оплату Покупатель обязан оплатить в течение банковских дней с даты его выставления Поставщиком, в противном случае Поставщик оставляет за собой право производить отгрузку Товара по ценам, установленным Поставщиком на дату фактического осуществления платежа, с соответствующим пересчетом количества отгружаемого Покупателю Товара.

5.3. Покупатель оплачивает (возмещает) Поставщику транспортные расходы (транспортные расходы), а также иные расходы и платежи в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему. В случае, если сроки оплаты (возмещения) указанных расходов и платежей не согласованы Сторонами в соответствующих статьях настоящего Договора и/или Приложениях к нему, то такие расходы и платежи подлежат оплате (возмещению) Покупателем в течение банковских дней с даты получения Покупателем соответствующего требования и/или счета Поставщика.

5.4. Окончательный расчет между Сторонами производится исходя из стоимости фактически поставленного Товара, подлежащих оплате (возмещению) транспортных и иных расходов и платежей (п.5.3 настоящего Договора) и осуществленных платежей. Если иное не согласовано в соответствующем Приложении к настоящему Договору, окончательный расчет производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась поставка Товара, на основании акта сверки, указанного в п.8.8. настоящего Договора, а при его отсутствии – исходя из произведенных поставок Товара и осуществленных платежей. В случае, если актом сверки (п.5.8 настоящего Договора) будет выявлено сальдо в пользу Покупателя, то Стороны при взаимном согласии могут засчитать данную сумму в счет платежей за будущие поставки Товара по настоящему Договору.

5.5. Все платежи Покупателя Поставщику по настоящему Договору осуществляются Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, или по иным указанным им реквизитам в сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре и/или соответствующем Приложении к нему. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.6. При осуществлении платежей по настоящему Договору все расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика, а взимаемые банком Покупателя – за счет Покупателя.

5.7. При осуществлении платежей по настоящему Договору Покупатель обязан в платежных документах в назначении платежа указывать номер и дату настоящего Договора и соответствующего Приложения к нему либо номер счета на оплату, выставленного Поставщиком, либо номер и дату счета-фактуры (если применимо). В случае отсутствия в платежных документах назначения платежа либо неправильного его указания Поставщик вправе отнести платеж в оплату любой партии Товара по своему выбору.

5.8. Поставщик по окончании месяца, в котором производилась поставка Товара, направляет Покупателю акт сверки по поставке Товара и расчетам за него, который Покупатель обязан в течение рабочих дней с даты получения подписать, скрепить своей печатью и направить Поставщику. При невыполнении Покупателем данного обязательства Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.9. В случае, если после согласования Сторонами существенных условий поставки по какой-либо партии Товара и подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору, произошло:

  • увеличение рыночных или закупочных цен на поставляемый по настоящему Договору Товар (ставок, цен, тарифов, устанавливаемых специализированными организациями, и др.),
  • либо возникли иные обстоятельства, при которых исполнение Поставщиком своей обязанности по поставке такой партии Товара на согласованных в Приложении к настоящему Договору условиях становится затруднительным или невозможным (отсутствие Товара и др.),
Поставщик вправе в одностороннем порядке по своему выбору:

5.9.1. увеличить цену Товара для такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя (телеграммой, телетайпограммой, факсом) не позднее, чем за календарных дней до согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара. В этом случае Покупатель в течение календарных дней с даты получения указанного уведомления должен известить Поставщика (телеграммой, телетайпограммой, факсом) о своем согласии с изменением цены Товара для такой партии Товара либо о своем отказе от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара. В случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара Договор в указанной части считается расторгнутым с даты получения Поставщиком такого извещения Покупателя. Не направление Покупателем предусмотренного в настоящем пункте Договора извещения Поставщику дает право Поставщику перенести срок поставки, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки. Поставка Товара по измененным ценам без согласия Покупателя не производится.

5.9.2. отказаться от исполнения настоящего Договора в части поставки такой партии Товара, уведомив об этом Покупателя (телеграммой, телетайпограммой, факсом) не позднее, чем за календарных дней до согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока начала поставки такой партии Товара, и в этом случае Поставщик не будет нести ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае такого отказа Договор в указанной части считается расторгнутым с даты направления Поставщиком Покупателю указанного уведомления либо с даты, указанной Поставщиком в таком уведомлении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по оплате Поставщику стоимости Товара, по оплате (возмещению) транспортных и иных расходов, осуществлению других платежей в сроки, предусмотренные настоящим Договором и/или соответствующими Приложениями к нему, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере % от неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа. При этом Поставщик вправе приостановить поставку Товара на срок просрочки Покупателя и в этом случае Поставщик не будет нести ответственность за нарушение согласованного в соответствующем Приложении к настоящему Договору срока поставки.

6.3. В случае неисполнения Поставщиком своего обязательства по поставке Покупателю согласованной партии Товара в срок поставки, указанный в соответствующем Приложении к настоящему Договору, при условии надлежащего выполнения Покупателем своих обязательств, связанных с поставкой такой партии Товара (подача транспортных средств, оплата стоимости Товара и др.) Поставщик несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

6.4. Договорная ответственность Сторон не предусмотренная в настоящей статье Договора, определяется в соответствии с другими статьями настоящего Договора.

6.5. За несвоевременное уведомление (неуведомление) Покупателем Поставщика об изменении своих учредительных документов, местонахождения, почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, о смене единоличного исполнительного органа и/или о других обстоятельствах, могущих повлиять на надлежащее исполнение настоящего Договора и/или требующихся для правильного оформления и выставления счетов-фактур (п.10.6 настоящего Договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере рублей в каждом отдельном случае, а также возмещает все расходы, понесенные Поставщиком, по розыску Покупателя или установлению вышеперечисленных данных Покупателя.

6.6. Помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель возмещает Поставщику все причиненные убытки в полном объеме (в том числе связанные с претензиями третьих лиц и/или государственных органов). Кроме того, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично).

6.7. Поставщик вправе по своему усмотрению решать вопрос о применении (неприменении) ответственности, предусмотренной настоящим Договором к Покупателю, неисполнившему или ненадлежащим образом исполнившему обязательства по настоящему Договору. Данное решение выражается в претензии или счете на оплату штрафа или пени. Штрафы, пени и иные санкции за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также суммы возмещения убытков, причитаются Стороне только в случае их признания и уплаты Стороной, не исполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей обязательства, предусмотренные настоящим Договором, или на основании вступившего в законную силу решения суда. Размер установленных настоящим Договором штрафных санкций не является твердым и может изменяться по соглашению Сторон, Стороны могут согласовать также иной порядок их взыскания.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и наступившие после заключения настоящего Договора, в том числе: природные стихийные бедствия, (землетрясения, наводнения, пожары, штормы и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, национальные или отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов: объявление карантина и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение действия форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, на который отложено исполнение по причине перечисленных форс-мажорных обстоятельств.

7.4. В случае, если продолжительность действия обстоятельств форс-мажора превышает календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, вытекающие из или в связи с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее – календарных дней с даты ее получения), а в случае недостижения взаимоприемлемого решения такие споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

9.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящий Договор считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении одной из Сторон, направленном другой Стороне. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных настоящим Договором, настоящий Договор считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в настоящем Договоре, а если такая дата не определена, то с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении одной из Сторон, направленном другой Стороне.

9.4. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон, Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания Сторонами соответствующего соглашения, если иное не согласовано Сторонами в таком соглашении.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые предварительные договоренности и переписка Сторон в отношении предмета и условий настоящего Договора и Приложений к нему, предшествующая их заключению/подписанию, утрачивают силу с момента их заключения/подписания.

10.2. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами и содержащему все необходимые существенные условия договора поставки. В случае расхождений между условиями настоящего Договора и Приложений к нему, приоритет имеют условия, согласованные Сторонами в Приложении.

10.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.4. Любые уведомления и документы по настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителем Стороны, представляющей такое уведомление или документ. Такие уведомления и документы, если в отдельных статьях настоящего Договора не предусмотрен иной порядок их направления, должны передаваться либо лично другой Стороне (адресату), либо направляться ей по почте ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по указанному в конце настоящего Договора адресу местонахождения (если Сторона предварительно письменно не уведомит об ином). Любое уведомление или документ, доставленное таким образом, считается доставленным надлежащим образом:

  • в случае вручения лично другой Стороне – в момент непосредственной передачи документа уполномоченному представителю этой Стороны;
  • в случае направления по почте – в момент непосредственного получения документа уполномоченным представителем этой Стороны, что фиксируется, в том числе, распиской в получении на уведомлении о вручении.

10.5. Уведомления и документы, переданные по факсимильной связи, в случае, когда такой способ передачи предусмотрен настоящим Договором, имеют полную юридическую силу при условии их передачи с абонентов Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора. Передача оригиналов документов для Стороны, ранее осуществившей их отправку по факсу, является обязательной и осуществляется ей в течение календарных дней от даты осуществления такой отправки.

10.6. Покупатель обязан письменно сообщать Поставщику об изменении своих учредительных документов, местонахождения, почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, о смене единоличного исполнительного органа и/или о других обстоятельствах, могущих повлиять на надлежащее исполнение настоящего Договора и/или требующихся для правильного оформления и выставления счетов-фактур, с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения в течение рабочих дней с момента соответствующего изменения.

10.7. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписывающие настоящий Договор, а также лица, подписывающие иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора, обладают надлежащим образом подтвержденными полномочиями на подписание указанных документов.

10.8. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора действующего на дату его подписания законодательства РФ, Стороны предпримут все усилия по внесению в настоящий Договор необходимых изменений.

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Юридический онлайн сервис

Онлайн сервис это интерактивная форма правовой помощи в области контрактного права. Посредством данного сервиса возможно заказать и получить в режиме реального времени полные версии всех проиндексированных на данном сайте международных контрактов в редактируемом формате русс/англ — контент обновлен 26/03/19

Для заказа контрактов:
1. Ознакомьтесь с расценками и содержанием документов - см. прайс-лист
2. Передайте данные заказчика и номера нужных контрактов (кнопка "Заказать контракты").
3. Оплатите счет платежного агрегатора Яндекс.Касса (в режиме онлайн принимаются к оплате банковские карты Visa, Mastercard, Maestro, Мир, Яндекс-деньги, Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик, Промсвязьбанк, QIWI Wallet, WebMoney), Paypal или безналичным переводом.
4. Заказанные контракты будут доставлены на электронную почту заказчика немедленно после подтверждения платежа.
Как скоро я получу контракт(ы)? Юридический онлайн сервис сайт работает без выходных 365 дней в году с 8 до 24 часов (по Московскому времени). Счета платежных систем Яндекс.Касса и Paypal генерируются в течение часа после поступления заказа. Оплаченные контракты высылаются после подтверждения платежа (обычно в течение часа).
Нужного контракта нет? Если нужных документов в перечне нет - см. разработка сложных (комплексных) международных и внутрироссийских контрактов.

Заказать контракты

Прайс-лист

Оглавление
Номер Раздел / публикация Цена
A1. Поставка оборудования →
A1.a1 Контракт на поставку (простого) оборудования ~ (Simple) Equipment Supply Contract 2900
A1.a2 Соглашение о долгосрочных поставках (простого) оборудования ~ Long-term (Simple) Equipment Supply Agreement 4200
A1.b1 Контракт на поставку и монтаж (сложного) оборудования ~ Contract for Supply and Erection of (Complex) Equipment 9900
A1.c1 Контракт на поставку и монтаж завода (технологической линии, производственной установки) и на оказание технического содействия ~ Contract for Supply and Erection of Plant (Process Line, Industrial Installation) and Technical Service 19900
A1.c1-Cn Пакет «Контракт № A1.c1 (русс/англ) + версия контракта на поставку и монтаж завода на китайском языке (mandarin) - 成套设备进口合同» 19900
A2. Поставка готовых товаров →
A2.1 Контракт поставки (готовых) промышленных изделий ~ Sale Contract of Manufactured Goods 2900
A2.2 Договор о долгосрочных поставках промышленных изделий ~ Long-term Supply Agreement of Manufactured Goods 4200
A3. Поставка скоропортящихся товаров →
A3.1 Контракт на поставку скоропортящихся товаров ~ Contract for the International Commercial Sale of Perishable Goods 2900
A3.2 Контракт на поставку зерна и кормов ~ Grain and Feedingstuff Supply Contract 4900
A3.3 Контракт на поставку какао-бобов ~ Сontract for transactions in cacaos beans 5900
A4. Купля-продажа транспорта →
A4.a1 Договор купли-продажи самолета (за рубеж) ~ (Overseas) Aircraft Sale Agreement 5900
A5. Купля-продажа недвижимости →
A5.a1 Контракт купли-продажи недвижимого имущества ~ Contract for Purchase and Sale of Real Estate 2900
A6. Поставки сырья →
A6.b1 Соглашение о поставках безводного аммиака ~ Anhydrous Ammonia Sales Agreement 5900
B1. Договорные СП →
B1.b1 Соглашение о (договорном) совместном предприятии - (Contractual) Joint Venture Agreement (простое СП) 3900
B1.c1 Соглашение о совместной деятельности (о консорциуме) - Joint Operation (Consortium) Agreement (сложное СП) 4900
B2. Корпоративные СП →
B2.a1-1 Типовой учредительный договор совместного предприятия ~ Model Joint Venture Company Contract 3900
B2.a1-2 Типовой устав совместного предприятия ~ Model Joint Venture Company Charter 3900
B2.a1 Пакет «Типовой учредительный договор + устав совместного предприятия» 7000
B3. Операции с бизнес активами →
B3.a1 Соглашение о продаже (пакета) акций ~ Share Sale Agreement 4900
B3.a2 Соглашение о продаже доли в совместном предприятии ~ Joint Venture Interest Sale Agreement 5900
B3.b1 Договор купли-продажи бизнеса (предприятия как единого имущественного комплекса) ~ Business Sale Agreement 19900
C1. Строительные контракты →
С1.a1 Договор на строительство промышленного (гражданского) объекта ~ Contract for the Construction of Industrial (Civil) Work 19900
C1.a1-Cn Пакет «Контракт № C1.a1 (русс/англ) + версия договора на строительство промышленного объекта на китайском языке (Mandarin) - 国际土木建筑工程承包合同» 19900
C1.b1 Контракт на выполнение электромеханических и пусконаладочных работ ~ Contract for Electrical, Mechanical and Process Works 17900
C2. Производственные услуги →
C2.1 Соглашение о переработке и сборке (о производственных услугах) ~ Manufacturing Services Agreement 5900
C2.1-Cn Пакет «Контракт № C2.1 (русс/англ) + версия соглашения о переработке и сборке (промышленной продукции) на китайском языке (Mandarin) - 加工装配合同» 5900
C2.2 Контракт на хранение товаров ~ Contract for the Storage of Goods 3900
C2.3 Контракт о техническом консультировании ~ Technical Consultancy Service Contract 4900
C2.3-Cn Пакет «Контракт № C2.3 (русс/англ) + версия контракта о техническом содействии (консультировании) на китайском языке (mandarin) - 国际技术咨询服务合同» 4900
C3. Профессиональные услуги →
C3.a1 Соглашение о предоставлении профессиональных услуг ~ Professional Services Agreement 3900
C3.a2 Контракт на оказание (длительных) профессиональных услуг ~ (Longterm) Professional Services Contract 4900
C4. Консультационные услуги →
C4.1 Cоглашение на оказание консультационных услуг ~ Agreement for Consulting Services 5900
D1.Агентские контракты →
D1.a1 Агентский контракт на сбыт машин и оборудования ~ Machinery and Equipment Agency Contract 4200
D1.c1 Агентский договор на сбыт сырьевых товаров и полуфабрикатов ~ Primary (Raw) and Semi-Manufactured Goods Agency Agreement 4900
D1.d1 Агентское соглашение на продвижение услуг - Services Agency Agreement 5900
D1 Пакет «Агентские контракты»
12900
D2.Дистрибьюторские контракты →
D2.a1 Эксклюзивный (неэксклюзивный) дистрибьюторский контракт (европейского типа) ~ Model Exclusive / Non-Exclusive Distributorship Contract ("мягкий" дистрибьюторский договор ) 4900
D2.b1 Эксклюзивное (неэксклюзивное) дистрибьюторское соглашение (американского типа) - Exclusive (Non-Exclusive) Distributorship Agreement ("жесткий" дистрибьюторский договор ) 5900
D2.c1 Эксклюзивный (неэксклюзивный) дистрибьюторский договор - Exclusive (Non-Exclusive) Distributor Agreement 4900
D2 Пакет «Дистрибьюторские контракты»
(Публикации №№ D2.a1 + D2.b1 + D2.c1)
13900
D3. Агентско-дистрибьюторские контракты →
D3.1 Эксклюзивный (неэксклюзивный) агентско-дистрибьюторский контракт ~ Model Exclusive (Non-Exclusive) Agency-Distributorship Contract 11900
D4.Посреднические контракты →
D4.a1 Соглашение о защите вознаграждения ~ Fee Protection Agreement (образец `простого` посреднического контракта) 3900
D4.b1 Соглашение не допускающее его обхода и раскрытия содержания и на оказание услуг ~ Non-Circumvention and Non-Disclosure and Services Agreement (образец `сложного` посреднического контракта) 4900
D4.c1 Эксклюзивное (неэксклюзивное) долговременное соглашение не допускающее его обхода и раскрытия содержания ~ Exclusive (Non-Exclusive) Longterm Non-Circumvention and Non-Disclosure Agreement (образец длительного (постоянного) посреднического контракта) 5900
D4 Пакет «Посреднические договоры»
(Публикации №№ D4.a1 + D4.b1 + D4.c1)
12900
E1. Нефть/газ - Upstream →
E1.a1-1 Соглашение о разделе продукции ~ Production Sharing Agreement 19900
E1.a1-2 Учетная процедура ~ Accounting Procedure
(Приложение к Соглашению о разделе продукции)
9900
E1.a1 Пакет «Соглашение о разделе продукции + Учетная процедура» 24900
E1.a2 Совместное операционное соглашение + Учетная процедура ~ Joint Operating Agreement + Accounting Procedure 19900
E1.b1 Соглашение о купле-продаже доли в нефтедобыче - Interest in Petroleum Production Sale Agreement 5900
E1.d1 Договор о совместной эксплуатации нефтегазового месторождения ~ Unitization and Unit Operating Agreement 9900
E2. Нефть/газ - Downstream →
E2.a1 Соглашение о поставках сырой нефти (трубопроводным транспортом, на условиях предоплаты) ~ Crude Oil Supply Agreement (pipeline delivery, provisional payment) 9900
E2.a2 Договор на поставку сырой нефти (трубопроводным транспортом, на условиях последующей оплаты) ~ Crude Oil Supply Agreement (pipeline delivery, subsequent payment) 9900
E2.b1 Договор на поставку сырой нефти (разовая танкерная поставка на условиях FOB/DAP) ~ Crude Oil Supply Agreement (FOB/DAP single vessel delivery) 9900
E2.b2 Соглашение о поставках сырой нефти (длительные танкерные поставки на условиях FOB/DAP) ~ Crude Oil Supply Agreement (FOB/DAP long-term vessel delivery) 9900
E2.c1 Договор поставки бензина / дизельного топлива ~ Gasoline / Diesel Fuel Supply Agreement 5900
E2.d1 Агентское соглашение по сбыту природного газа ~ Natural Gas Marketing Agency Agreement 5900
E3. Угольные контракты →
E3.1 Соглашение о поставках доменного кокса ~ Coke Supply Agreement 4900
E3.2 Соглашение о (длительных) поставках угля железнодорожным и автомобильным транспортом ~ Coal Supply Agreement by Rail and Road 4900
F1. Коммерческий займ →
F1.a1 Контракт беспроцентного займа ~ Interest-free Loan Contract 3900
F1.b1 Договор о долговременном займе и залоге ~ Longterm Credit and Security Agreement 12900
G1. Аренда недвижимости →
G1.1 Соглашение на аренду коммерческой недвижимости ~ Commercial Real Property Lease Agreement 3900
G2. Аренда транспорта →
G2.a1 Договор аренды самолета (без экипажа) - Aircraft Lease Agreement (without crew) 19900
I1. Программное обеспечение →
I1.a1 Лицензионное соглашение на программное обеспечение ~ Software License Agreement 4000
I1.b1 Соглашение о (системной) разработке программного обеспечения ~ Software (System) Development Agreement 5000
I1.c1 Эксклюзивное (неэксклюзивное) дистрибьюторское соглашение на программное обеспечение ~ Exclusive (Non-Exclusive) Software Distributorship Agreement 12000
I1.c2 Эксклюзивный (неэксклюзивный) дистрибьюторский контракт на программные продукты - Exclusive (Non-Exclusive) Software Distribution Contract 6000
I2. Технологии →
I2.a1 Лицензионный договор о передаче ноу-хау ~ Know-How License Agreement 3000
I2.b1 Лицензионный контракт на передачу прав на патент ~ Patent Technology Licence Contract 3000
I3. Франчайзинг →
I3.a1 бизнес-организаций , создающих принципы и методы контрактного права, таких как ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА, ЕЭК ООН, WIPO , МТП, а также авторитетных отраслевых организаций, таких как FIDIC , GAFTA , IUCAB , FIATA , FOSFA , FCC , и др., и поэтому полностью соответствуют международным стандартам. Все контракты также адаптированы к требованиям права Российской Федерации и могут использоваться российскими предприятиями для оформления международных сделок с партнерами как на Западе, так и на Востоке.

Основной метод платежа

В режиме on-line принимается оплата банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro, Мир, электронной наличностью Яндекс-деньги, Сбербанк ОнЛ@йн, Альфа Клик, Промсвязьбанк, QIWI Wallet, WebMoney через платежный сервис Яндекс Касса .

Альтернативные платежи

Также принимается оплата через международную систему Paypal (любые банковские карты всех банков мира).

Безналичные платежи

От российских компаний возможна оплата платежным поручением (через бухгалтерию). Есть ограничение по сумме заказа подробнее — данный метод платежа возможен только для заказов от 15.000 руб. Если вы желаете оплатить заказ безналичным переводом, перейдите по ссылке и передайте сведения, необходимые для выставления счета.

Безопасность онлайн платежей

Все on-line платежи производятся с соблюдением строгих мер безопасности, платежная информация не может быть перехвачена или сообщена кому бы то ни было. Все передаваемые данные шифруются с использованием криптографического протокола SSL 3.0 с длиной ключа шифрования 168 битов, поэтому безопасность операций полностью гарантирована.

Доставка

Доставка оплаченных документов осуществляется на электронную почту заказчика немедленно после подтверждения оплаты.

Bilingual

Все распространяемые через онлайн сервис контракты представлены на русском и английском языках.

Mandarin

Некоторые публикации доступны и на китайском языке, к номерам таких контрактов добавлены аббревиатуры Cn
подробнее — это контракты, разработаные для иностранных инвесторов экономическими министерствами и ведомствами КНР, такими как Министерство торговли , Комиссия по делам экономики и торговли и др.

Пакеты контрактов

Данным логотипом отмечены пакеты контрактов, т.е. подборки однотипных документов на выбор пользователя.

Формат

Все контракты распространяются в редактируемом формате.docx.